工程施工合同協議書

　　第十條材料機具供應

　　10·1由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人提供的機械設備、防護用具由發包人采購并供應到施工現場(400米內)。

　　10·2承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。

　　第十一條發包人的權利及義務

　　11·1負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。

　　11·2負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。

　　11·3負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。

　　11·4負責解決施工中存在或發生的技術問題。

　　第十二條承包人的權利和義務

　　12·1承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

　　12·2承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼)，作為本合同附件。

　　12·3在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于___%，服從發包人的統籌安排，統一調動。

　　12·4當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向發包人出具書面通知，并辦理變更手續。

　　第十三條違約責任

　　13·1發包人違約責任

　　13·1·1由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商后可提前終止合同。

　　13·1·2由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

　　13·1·3發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付發包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。

　　13·2承包人違約責任

　　13·2·1因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

　　13·2·2承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫不安排施工任務(窩工損失承包人自負)，并書面通知承包人，直至終止合同。

　　13·2·3因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

　　第十四條合同爭議的解決

　　在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，可約定以下方式解決爭議(在選定的方式前劃“√”)：

　　1、向北京仲裁委員會申請仲裁。

　　2、向___________人民法院起訴。

　　第十五條合同的生效與終止

　　本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。法定代表人應出示身份證明，委托代理人應出示委托證明。

　　本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款后，即宣告終止。

　　第十六條

　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，雙方各執一份，備案留存一份，副本____份。

3.工程施工合同協議書范本

建設單位：（以下簡稱甲方）施工單位：（以下簡稱乙方）依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把改造工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程范圍：

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、承包造價：元（大寫：）。

　　二、工程期限

　　根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）

　　開工日期為20xx年月日至20xx年月日，總工期天。

　　三、本工程竣工質量為一次性合格工程

　　1、乙方必須嚴格按照GJ頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工；

　　四、工程價款支付及結算

　　本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。

　　五、其它約定

　　1：甲方承擔的安全責任、權利

　　（一）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；

　　（二）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；

　　（三）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；

　　（四）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

　　2：乙方的責任、權利

　　（一）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；

　　（二）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；

　　（三）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作；

　　（四）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

　　六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　身份證號：身份證號：

　　公章公章

　　年月日年月日

4.工程施工合同協議書范本

合同編號：

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：

　　簽約地點：

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：____________

　　二、建筑面積(工程形式)：____________

　　三、施工地點：________________

　　四、工期：

　　1、開工：____年__月__日；

　　2、竣工：____年__月__日；

　　3、合同工期總共歷時____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程質量標準：________

　　七、工程價款：共計人民幣元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：____年。

　　十、雙方的責任義務

《工程施工合同協議書》閱讀地址：http://m.osxg.com.cn/2022/0727/940439.htm