裝修公司合作協議

　　三、合作期限

　　1、________年____月____日起至________年____月____日止，共計______個月。

　　2、協議期滿，本協議自動終止。

　　3、雙方如需續訂協議，應在本協議期滿______個工作日內向對方提出書面意見。

　　四、合作費用

　　1、甲方向乙方收取每戶______元裝修管理費（簽訂半包或全包協議的戶主）。

　　2、甲方將向乙方提供業務常駐推廣展示位置，并允許乙方派譴相關人員，在不影響甲方物業管轄外的能力由乙方選擇具體展示位置，乙方會攜帶相關必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有費用將由乙方負責。

　　五、權利和義務風險提示：

　　應明確約定合作各方的權利義務，以免在項目實際經營中出現扯皮的情形。

　　再次溫馨提示：因合作方式、項目內容不一致，各方的權利義務條款也不一致，應根據實際情況進行擬定。

　　1、甲方權利

　　（1）對乙方的從業資質及證明文件進行審查、審核。

　　（2）對乙方進行《物業裝飾裝修管理規定》情況進行檢查、監督。

　　（3）裝修期間對施工乙方現場工作進度以及公共設施情況執行監督管理。

　　2、甲方義務

　　（1）在乙方營銷業務開展前為其提供合作項目中相關物業的房型圖等資料。

　　（2）在乙方營銷業務開展期間為其提供適宜的辦公場地。

　　（3）積極配合乙方做好業務宣傳和業務推薦工作。

　　（4）乙方施工期間，積極協助乙方辦理相關手續和文件，并為其提供便利的施工環境。

　　3、乙方權利

　　（1）自甲方交房工作起至結束，乙方在甲方物業區域內開展營銷活動、品牌推廣的權利。

　　（2）合作期間乙方享有甲方物業區域內從事業務營銷相關權宜。

　　（3）要求甲方積極履行義務的權利。

　　4、乙方義務

　　（1）乙方應遵守GJ法律法規和與客戶簽定的協議，做好業主的售后服務工作。

　　（2）遵守甲方物業管理相關規定及《物業裝飾裝修管理規定》。

　　（3）依據《住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》規范施工。

　　（4）按本協議約定的時間和數額支付甲方報酬。

　　（5）積極配合、參與甲方物業服務客戶涉及裝修維修需要的工作。

　　六、違約責任風險提示：

　　合同的約定雖然細致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據。合作過程中如有一方違反本協議，則其他方有權取消與違約方的合作并追究違約方的一切經濟法律責任。

　　七、爭議解決協議有效期內，若雙方發生任何爭議，應本著相互諒解、互惠互利的'原則協商解決。如果協商不成，雙方可向______方所在地人民法院訴訟。

　　八、其他

　　1、其他未盡事宜經雙方共同協商后作補充，補充條款同具本協議法律效力。

　　2、本協議一式______份，自雙方簽字日起生效，雙方各執______份，均具同等法律效力。甲方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日乙方（簽章）：代表人（簽字）：________年____月____日

裝修公司合作協議11

　　發包方（以下簡稱甲方）：XX裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代理人： 聯系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的室內裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條： 甲方工作

　　1、甲方負責洽談承攬裝修業務；

　　2、甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服；

　　3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

　　4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；

　　5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第二條： 乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

　　3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4、乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過過程中出現工傷事故由乙方負責；

　　6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接；

　　7、保護好原室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；

　　9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場；

　　10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；

　　11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現有權扣除乙方工程款；

　　第三條： 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第四條；材料供應

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；

　　第五條： 工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(a)、工程量變化或設計變更；

　　(b)、不可抗

　　力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

　　第六條： 質量標準

　　1、雙方約定本工程施工質量按＜＜鄭州市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準＞＞質量驗收規范執行；

　　2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　第七條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　A、材料進場后的材料驗收；

　　B、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；

　　C、防水工程驗收；

　　D、中期（木做收口）驗收；

　　E、工程完工后的整體竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續

　　3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；

　　4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條： 工程款支付方式

　　1、首期付款:經甲乙方簽訂本合同，乙方進入工地后三日內撥付乙方工程款的____﹪

　　2、中期付款:經甲方對工程 各項驗收合格后, 并且客戶支付裝修中期款后支付工程應提款的___﹪

　　3、尾期付款: 整個工程竣工、經甲方驗收合格、并且客戶驗收簽字、客戶結清裝修尾款后。支付給乙方工程尾款的____﹪

《裝修公司合作協議》閱讀地址：http://m.osxg.com.cn/2022/0417/855467.htm